工程款合同纠纷起诉费(二十三篇)。
在现代社会,协议书与我们的生活密切相关,具有法律效力以确立法律关系。那么,什么样的协议书才算有效呢?以下是小编整理的工程款合同纠纷起诉费范本,供大家参考,希望能有所帮助。
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,就马场河铁矿山采矿工程结算事宜,双方本着互惠互利,共同发展的目标,达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所;
二、乙方按照国家有关安全规定,并做好各项生产中的责、权、利关系,安全有效的搞好生产秩序。
三、工程结算价格明细
1、巷道挖掘:1200 元/米(大写:壹仟贰佰 元整),(运输到指定位置)。
2、矿石开采(巷道)50 元/吨(大写:伍拾 元整)
四、工程费每月核算一次,押回工程费一个月,依次乙方每月结算,年底甲方一并结清。
五、本协议未尽事宜,经双方同意可另作补充协议,具有同等法律效力。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:_____________
乙方:_____________
经_______银行_______县_______支行_______营业所(以下简称贷款方)与_______(以下简称借款方),充分协商,签订本合同,共同遵守。
一、由贷款方按下列分期借款计划按时、按额向借款方提供_____________贷款总额为_____________ 元。借款还款计划如下表
分期借款计划分期还款计划_____________年_____________月_____________日金额_____________(大写)利率_____________ %用途_____________年_____________月_____________日本金
二、贷款方如不按期、按额向借款方提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金,违约金数额的计算,与逾期贷款罚息同
三、贷款利率,按银行贷款现行利率计息。如遇调整,按调整的新利率和计算办法计算。
四、借款方应按协议使用贷款,不得转移用途。否则,贷款方有权停止发放新贷款,直至收回已发放的`贷款。并按规定收取罚息。
五、借款方如不按规定时间、额度用款,要付给贷款方违约金。违约金按计划用款额度、天数,按借款利率的50 %计算。
六、借款方保证按借款契约所定期限归还贷款本息。如而延期、借款方至迟在贷款到期前三天,提出延期申请(并告知担保人),经贷款方同意,办理延期手续。但延期最长不得超过原订期限的一半。贷款方不同意延期或未办理延期手续的逾期贷款,加收罚息
七、借款方的借款由担保人用_________________作担保。
八、贷款到期后一个月内,如借款方不按期归还贷款本息时,由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还贷款本息和逾期罚息。
九、本协议书一式_______份,借贷双方各持正本一份,担保单位(担保人)和公证机关各一份
十、本协议书经借贷款双方和担保单位(或担保人)各方签字之日起,即有法律效力。
甲方:_____________
乙方:_____________
签约日期:______年______月______日
签约日期:______年______月______日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:___________
乙方:___________
一、甲乙双方自友好合作以来,截至年____月____日,乙方尚欠甲方投资本金¥元(大写:_______),现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第_____种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币_____元整(¥_______元)以解决上述欠款问题,但须一次性以银行转账的方式支付给甲方;
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、 _____年_____月_____日前支付______元;
2、 _____年_____月_____日前支付______元;
3、 _____年_____月_____日前支付_______元;
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的`依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的______ 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即元(大写_____ )本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:(盖章)乙方(盖章):
授权代表:_______
授权代表:_______
______年_____月_____日______年____月_____日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至_______年_______月_______日,乙方尚欠甲方投资本金¥_______元(大写:_______),现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第_______种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币_______元整(¥_______元)以解决上述欠款问题,但须:一次性以银行转账的方式支付给甲方;
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、_______年_______日前支付_______元;
2、_______年_______日前支付_______元;
3、_______年_______日前支付_______元;
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的'债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即_______元(大写_______)本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:_____________________
乙方:_____________________
为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,为规范乙方用款,保障各方权益,经协商一致,达成协议如下:
1、乙方在收到甲方工程预付款后,应按甲方要求缴纳预付款使用保证金,该保证金总额为__万元。
2、甲方收到乙方工程预付款申请后一个月内完成支付。如甲方分批支付,则乙方在收到甲方款项后7天内应按比例缴纳预付款保证金,甲方收到该保证金后向乙方开具收据。
3、在工程进行到12个月且总工程量达到80%后,甲方可根据乙方申请及实际工程款支付情况,在两个月内分两次无息返还1000万元保证金。
4、甲方将在项目工程验收及结算完成后10天内,将余下1000万元保证金一次性无息返还给乙方。
5、乙方未按期支付该保证金的,每延迟一天,甲方每天按该保证金数额的万分之五收取利息,按天计算,同时,甲方有权延迟支付工程进度款,直至乙方支付该保证金,乙方不得以甲方未支付工程款为由拖延工期,否则,甲方将视乙方严重违约,甲方可按双方在施工总承包合同中严重违约方式处理。
6、本协议约定之工程预付款保证金是甲方为加快项目进度提供给乙方用于本工程的`,乙方不得将该款项挪作他用,如甲方发现若乙方把本工程预付款用作非本工程所用的,乙方须按挪用金额的2倍对甲方进行赔偿,如因此对本工程造成进度、质量影响的,甲方有权对乙方进行索赔。
7、本工程采取银行贷款,为加快项目建设,甲方先筹资予以解决,待银行按施工总承包合同将该预付款直接支付乙方后,乙方应于收到银行直接支付的预付款后7天内全额将甲方先行筹资支付的预付款退回甲方。
8、乙方收到银行按施工总承包合同支付的预付款后未及时将甲方筹资支付的预付款退回甲方的,每延迟一天乙方按预付款总额的万分之五向甲方支付补偿。
9、未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由本工程所在地的有管辖权的人民法院裁决;
10、__中心施工总承包合同之工程预付款为:46606741.10元(大写:肆仟陆佰陆拾万零陆仟柒佰肆拾壹元壹角零分),最终支付方式按本协议第2条约定执行。
11、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:广州五季餐饮管理有限公司
乙方:广州市迪匠装饰工程有限公司
为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,经协商一致,达成协议如下:
第一条预付工程款用途该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修(工程名称:______________________________)而进行的材料采购工程款的支付。
第二条预付工程款金额________________人民币(大写)________________元整。
第三条还款方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。
第四条保证条款
1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款,不得挪作他用,不得用预付款进行违法活动。
2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况,了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的'计划、统计、财务会计报表及资料。
第五条约定条款
1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。
2.由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。
第六条违约责任
1.乙方不按合同规定的用途使用预付款,甲方有权收回部分或全部款项,对违约使用的部分,按违约使用之日起每日3‰加收罚息。
2.乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的,甲方有权追回预付款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
第七条合同变更或解除。
1.本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时,应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。
第八条附则
1.本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商,作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
2.在协议履行期间,与本协议有关的一切争议、纠纷,双方可协商解决。协商不成,应依法向当地的人民法院提交诉讼解决。
3.本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,自签字、盖章之日起生效。
甲方:____________(公章)
代表人:____________
日期:____________
乙方:____________(公章)
代表人:____________
日期:____________
▷ 工程款合同纠纷起诉费
发包方(甲方):______
承包方(乙方):______
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行____景观工程施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条工程概况
1、工程名称:_______
2、工程地点:_________
第二条承包范围
1、承包范围:设计图内所示的苗木种植,水电安装、雕塑及铺装工程。
2、具体见甲方提供的园林绿化设计图、工程量清单及苗木统计表
回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不得超过甲方提供的限额。
第三条承包方式
(一)本工程承包方式:
甲方协助乙方共同管理该项目进行。工程暂定价为____万元人民币,暂定成本价为____元人民币。纯利润分成七三分成(甲方为七成,乙方为三成)。
工程量清单计价的固定综合单价(综合单价详见附件:工程综合中标价格表或合同预算书)包干方式,即以包苗木本体费用、掘苗包装费、运输费、装卸费、现场二次搬运费、假植费、检疫费、栽植费、铺装石材本体费用、运输费、装卸费、铺贴费、垫层费、养护费、水电设备安装费、材料费、维护费、垃圾外运费、平整场地费、种植土及运输费(包括种植土垂直运输费)、场地清理费、现场措施、因场地运输或种植破坏其它工种之修复、现场发生水电费等全部费用以及包税费、包利润、包管理费、包质量、包工期、包安全生产文明施工、包保护成活苗木、成品铺装、水电、包保养、保修(保养期按附件:工程质量保修书约定)及保养期间发生水电费、包通过有关部门的验收、包承包风险等为完成该项工作所需全部费用的综合单价包干方式。
(二)结算办法:
1、工程量按工程验收后甲乙双方签证的实际成活及实际工程量结算
2、合同暂定总价=按双方现场确认工程量×相应综合单价
3、工程施工期间建设工程管理站发布的前一期相应材料综合信息价(苗木单价)与长期合作协议投标截止日前一期材料综合信息价(苗木单价)相比上涨超过10%(含10%)或降低超过5%时(含5%)时,苗木单价根据上涨或下降幅度同比调整,养护费用不作调整
4、以上确定的清单价格,不因生产要素、市场行情、深化设计等因素的变化而做任何的调整
5、乙方报送的结算金额必须真实准确,不得虚报、冒报。若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3%,则甲方有权扣回超过部分金额,乙方还应按报送金额与最终审定金额之差的10%向甲方支付违约金,该违约金由甲方在结算金额中直接扣除。如因对定额子目的套用、定额规则解释不清或其他双方有争议部分的造价不列入在超出3%的范畴内。甲方拥有对于“争议”的最终解释权,乙方不得有异议。
第四条工期
(一)工期自《工程开工报告》批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,共计45日历天。
(二)如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2工作日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延:____。
1、因甲方原因影响工程项目进度,如未按时交出场地,接通水电,甲方变更设计影响施工
2、不可抗力因素。
第五条工程质量及验收
1、工程质量必须达到优良(验收标准按一次性验收合格标准执行,因乙方有意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为优良。
2、甲方移交场地不应有堆土及施工泥坑。
3、苗木、材料及施工工艺应符合设计图纸对规格、质量的要求。施工及分项验收应遵循中华人民共和国行业标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及玉溪市的相关地方法规。
4、乙方需提交完整、可行的施工方案(正式施工图及有关进度计划,进度计划应结合现场情况编排)报甲方审批,甲方应在5个工作日内完成对施工方案的审批。
5、乙方需提交材料送样样板,材料样块必须经甲方及驻现项目部负责人进行确认后方可采购进场。
6、工程竣工验收前,乙方应提交一式四份完整的竣工图和竣工资料及其电子文件给甲方。工程变更较大时,由乙方重新绘制竣工图及提供有关工程验收资料,其中发生的一切费用由乙方承担。
7、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场核点工程量及检查工程质量,经双方办理签证手续后,乙方按规定办理工程移交工作。
8、自工程竣工验收之日起满三个月后的5个工作日由乙方书面提出质量评定要求,甲方接到通知后5个工作日内会同乙方进行质量等级评定。
第六条工程价款及付款方式
(一)工程暂定总价款为人民币____元(大写____万元整)。
(二)付款方式及结算:
1、园林绿化工程形象进度完成____%时,经双方签证确认后,由乙方向甲方提交付款申请文件,甲方审核后于7天内向乙方支付至合同暂定总价款的____%
2、工程竣工并移交,乙方向甲方提供齐备完善的竣工验收资料、结算资料且双方办妥结算手续后的30天内,甲方向乙方付至工程结算总价款的90%,余款作为工程质量保修金。工程质量保修金返还按附件《工程质量保修书》的约定。
3、如遇假期或乙方的原因延误,付款日顺延。
4、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量,甲方不予结算。
5、增项或设计变更部分的工程量另行审计计量进入决算。其中:雕塑、高压电安全维护设施、避灾避难应急用水用电设施,按实际发生费用结算土方挖掘一项,按实际发生工程量乘以清单中的综合单价进行结算。
第七条保养期
1、成品保养期为两年,从通过本合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起5个工作日内,应无条件予以保养,苗木必须采用熟苗,苗木不成活、成品有损坏的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超出保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第八条双方义务
(一)甲方义务
1、委派现场代表(甲方工程部经理)付宇峰负责对工程建设进行全面管理,解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。
2、向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供现场施工用水、用电的接驳点(水电费由乙方承担)。
3、提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收、组织工程的初验,接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。
5、接乙方书面竣工验收通知后应在15个工作日内组织竣工验收。
6、对于工程变更申请,应在收到乙方书面材料起3个工作日内进行审批或确认,办理有关签证。
7、接乙方提供工程进度报表后3个工作日内审批并确认工程施工进度,并按合同约定支付合同款项。
8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系,协助解决材料堆放场地,费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。
9、按相关规定办理施工所需证件、手续,提供有关的资料,包括。
(二)乙方义务
1、委派现场代表负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的'资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
2、根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作,并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。
3、工程项目开工应提前3个工作日将完整的施工方案、开工报告、工程主要负责人名单报甲方确认、备案,如乙方更换工程主要负责人,应事先征得甲方的书面同意。
4、乙方材料进场前,须提前1个工作日书面通知甲方,进场时经双方共同验收并作书面记录。
5、施工过程中如发现设计错误或不合理时,应立即停工并书面通知甲方。否则,乙方应对扩大的损失负责赔偿。
6、达到合同约定的付款条件时,乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认,达到本合同约定的付款条件的还应向甲方发出书面付款通知,若乙方未及时提供前述资料,甲方可相应顺延付款时间。
7、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
8、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到工完场清。
9、工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
10、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方,甲方有权在工程结算款中扣除。
11、乙方进场施工时,应与总承包单位签订有关的协议。
12、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。
13、乙方应保证绿化工程通过玉溪(市)绿化委员会验收及小区综合验收的绿化专业验收,且应在通过甲方竣工验收后30日内领取《绿化工程竣工验收合格证明》。
14、分项工程施工完成,乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后,乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。
15、乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起3个工作日内与甲方核对工程价款,于竣工验收后的六个月内完成结算。
16、乙方不按上款约定履行义务的,视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额,则乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。
17、乙方须按本合同附件二《施工单位进场须知》的规定进行各项工作,否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件,由此造成的一切后果由乙方自行承担。
第九条违约责任
1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收,否则视为默认,乙方可进行下道工序,但如乙方施工质量不符合合同约定的要求,乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查,复查合格时费用由甲方承担,复查结果不合格时,复查及返修费用由乙方承担,工期不予顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
3、如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额,甲方可以与乙方达成延期付款协议,甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付。如果未能达成延期付款协议,或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款,则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定,用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款利率计算。
4、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
5、若乙方擅自中途更换工程主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
6、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方损失。
7、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿。
8、甲方依据本合同约定行使解除权的,乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。
9、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的,乙方应当返还因虚报所获得的工程款,并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金。
10、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的,每逾期一日,按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起5日内支付。
11、甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后,未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的,每逾期一日,按工程预算总价款的1‰向乙方支付违约金。该违约金应在收到乙方通知之日起5日内支付。
12、乙方应向甲方支付的违约金,甲方有权在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
第十条转让条款
未经合同其他方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条合同终止
(一)因解除而终止
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可以继续向乙方追偿。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
3、合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。
4、合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
(二)有下列情形之一的,合同权利义务终止:____
1、本合同已按约定履行完毕
2、本合同经各方协商一致而终止
3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知
4、法律法规规定终止的其他情形。
第十二条保密条款
1、在本合同订立前、履行中及终止后,未经合同其他方书面同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。
2、一方违反上述约定的,责任方应按工程预算总价款的10%向合同其他方支付违约金,违约金不足以赔偿合同其他方损失的,应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。
第十三条不可抗力条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,并应在不可抗力事件发生后十五天内,向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
遭受不可抗力的一方未履行上述义务的,不能免除其违约责任。
第十四条适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十五条争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决如果协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十六条其它
1、按本合同约定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后十日内付清,否则按逾期付款处理。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
4、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期届满,结清余款之日起自行终止。
5、本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份均具同等的法律效力。
6、合同各方通讯地址改变的,应及时书面通知对方。
7、其它约定:____。
甲方:____乙方:____
通讯地址:____通讯地址:____
法定代表人法定代表人
(或授权签约人):____(或授权签约人):____
投诉监督电话:____
投诉监督电话:____
签约时间:____
签约时间:____
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:
乙方:
甲方将___公路K0+000至K15+000路段栽植绿化小灌木的.工程委托乙方完成,为了确保工程顺利完成,经双方协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:___路两侧小灌木的栽植。
2、施工范围:挖坑、购苗、运输、栽植、浇水、修剪。
3、施工要求:公路两侧绿化带内每隔100m栽植1丛红叶小蘖或金叶女负小灌木,冠径≥50㎝,苗高低一致,公路两侧红黄相间栽植,村口、叉路处加密栽植。
二、工程造价及施工方式:
1、工程造价:每丛小灌木____元,总价以验收结果为准。
2、施工方式:乙方以包工包料的方式按要求组织施工,确保工程质量。
三、工期:______年______月_______日———11月5日,工期为10天,如遇雨天工期顺延。
四、双方责任:
1、甲方负责施工质量检查监督及工程款结算,在工程结束后组织人员验收,出据验收单,根据验收结果当年结付工程款。
2、乙方按甲方要求组织苗木,技术力量和劳动力,保质、保量安全完成施工任务,在______年______月前对未成活苗木进行无偿更换补植(人为、机械损坏的苗木、丢失的苗木不在无偿更换之列)。
五、付则:
1、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商解决。
2、本合同一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。
甲方:_________(章)代表:(签字)
乙方:____花圃(章)代表:(签字)
___年__月___日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
发包人:__________________(以下简称甲方)
承包人:__________________(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、承包范围:_________
4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款:以甲方业主最终确定结算单价在扣除的费用后,作为双方之依据。
二、施工及质量要求
1、乙方须按设计规范及质量要求进行施工严格执行进度质量、安全、生产。
2、因乙方原因造成工程质量缺陷或延误工期,乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的.经济处罚。
三、履约保证金
甲、乙双方约定,为切实保证工程质量和工期,乙方在本合同签约后日内须向甲方支付合同履约保证金_________元,待双方所签订合同自然终止,在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。
四、施工日期自_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日终止。
五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立,由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各备存一份。
甲方:_______________
委托代理人:____________
乙方:__________________
委托代理人:__________________
身份证号码:__________________
_________年_________月_________日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方(发包方):_____________
乙方(承包方):_____________
鉴于甲乙双方就小区沥青路面施工工程达成一致意见,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,特签订本施工合同。
一、工程概况
工程名称:______小区沥青路面施工工程
工程地点:______
工程内容:包括但不限于小区内道路基础处理、混凝土浇筑、路面平整、排水设施安装、路缘石铺设、交通标线施划等。
工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____日历天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的,经书面确认后工期相应顺延。
二、工程质量标准与验收
本工程应严格按照国家相关道路施工规范、质量标准及甲方提供的设计图纸进行施工,确保工程质量达到合格标准。
工程竣工后,乙方应及时通知甲方进行验收。验收合格的,双方签署验收报告;验收不合格的,乙方应在规定时间内整改并重新申请验收。
三、合同价款与支付
合同总价款为人民币____元(大写:____),包含但不限于材料费、人工费、机械费、税费、管理费、利润等全部费用。
支付方式:
(1)合同签订后____日内,甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款;
(2)工程进度达____%时,甲方支付乙方合同总价款的____%;
(3)工程竣工验收合格且结算完成后____日内,甲方支付至结算总价款的____%,剩余____%作为质量保证金,质保期满无质量问题后一次性无息付清。
四、双方责任
甲方责任:
(1)提供施工场地,保证施工期间的水电供应,协调解决施工现场周边关系;
(2)及时审核并批准乙方提交的施工方案、进度计划等文件;
(3)按约定支付工程款项。
乙方责任:
(1)按照合同约定和设计图纸进行施工,确保工程质量、安全和工期;
(2)负责施工过程中的材料采购、运输、保管等工作;
(3)遵守国家和地方有关环保、安全文明施工的'规定,采取有效措施防止扰民、污染环境;
(4)在工程竣工后向甲方提交完整的竣工资料和结算资料。
五、违约责任
任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应无偿返工直至合格,并承担由此产生的费用和延误工期的责任。
六、争议解决
因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、其他
本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:
乙方:
鉴于甲方____居委会对村道:___至___段,工程项目进行建设,为了确保工程质量,安全监督管理和按时完工,甲方拟将工程发包给乙方施工,为明确有关事宜,保障甲乙双方的正当利益,特制定如下施工合同,甲乙双方共同信守。
一、工程名称:
____居委会村道:___至___段路面工程项目。
二、工程地址:
永丰街道____
三、承包方式:
包工包料
四、承包范围:
采用c30砼硬化,砼全长约__米,宽__米,厚度__米。
五、计价方式及工程结算办法:
长度___米乘以宽度__米乘以厚度__米,合计__立方米,每立方__元。共计工程款:__元(包开税票)
六、质量标准:
乙方在建设工程的'全部过程中,必须严格按照国家颁发的质量验评标准,相关技术规范进行具体操作,甲方质量要求、工程评审内容及工程量进行施工。一年内路面不出现质量问题。
七、安全责任:
乙方必须严格按有关安全技术规范组织施工,采取必要的防范措施,确保施工安全,如因乙方责任发生安全事故,一切损失和责任全部由乙方承担。
八、甲方责任:
(一)组织施工队对施工要求及技术问题进行交底,审定施工方案。
(二)对建筑材料进行验收、对施工质量、进度、安全进行监督。
(三)组织工程施工验收。
九、乙方责任
(一)保证施工管理人员到位,在施工过程中必须有专业技术人员驻守现场。
(二)严格执行规定、要求施工,自觉接受甲方管理人员的监督。
(三)负责施工现场安全生产。
(四)负责施工过程中不合格工程的无偿返工。
十、本合同一式三份
甲乙双方及监督方各执一份,本合同双方签字之日起生效,至本合同所列条款内容全部履行完毕后自动失效,未尽事宜,双方协商解决。
甲方签字(盖章)
乙方签字(盖章)
日期:
▷ 工程款合同纠纷起诉费
发包人:_________________
承包人:_________________
依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的'承包范围,该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经友好协商,达成如下最终协议:_________________
一、工程结算范围:___________________________________(参照承包范围)。
二、工程结算造价:_________________大写:______________元,小写:______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。
三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共__________份,发包人__________份,承包人__________份,监理单位__________份。
四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。
甲方:_____________
乙方:_____________
日期:
▷ 工程款合同纠纷起诉费
发包方:_____________(简称甲方)
承包方:_____________(简称乙方)
甲方自建房屋一栋,发包给乙方,经甲乙双方共同协商特订以下条款:
一、工程概况:本工程地下层、一层、夹层为框架结构,二、三、四层为砖混结构;
二、甲方将主体部分发包给乙方,土建部分:不包括钢筋工,主体及地下层72元/平方米;
三、结算方法:主体工程完工后,以实际制作为准结算,挑出部分按实际面积计算。
四、付款方式:一层一付,工程完工后,____日内一次付清。
五、甲方要求,乙方按图施工,质量按甲方要求制作。
六、施工:乙方应施工,勤检查,如发生意外,甲方不负责任(重大问题除外)。
七、本协议未尽事宜,甲乙双方共同协商。
八、本协议一式二份,甲乙双方共同遵守。
九、本协议自签字之日起生效,主体完工付款后,自行终止。
甲方:_____________
乙方:_____________
_____________年_____________月_____________日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
原告:______,男,______年______月______日出生,汉族,住所地:______,身份证号码:______。
被告:______市______区___有限公司,住所地:______,单位工商注册号:______。
请求事项:
1、请求法院判令被告立即支付货款___元。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:
______年1月至同年12月,被告分10次向我购买货物,货款共______元。被告购货后,于______年1月20日支付了______元给我,余下______元被告至今未付,经我多次追收,被告均以各种理由不支付。为保护我的合法权益,特向法院提起诉讼,请依法予以公断。
此致
______人民法院
起诉人:
______年______月______日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
原告:______(姓名),______(性别),______年______月______日,汉族,文化程度______,工作单位______,职位______,地址:______
被告:______(姓名),______(性别),______(姓名),______年______月______日,汉族,文化程度______,工作单位______,职位______,地址:______
恳求事项:
1、裁决被告偿还欠款______元及利息______元。
2、裁决被告肩负本案所有诉讼花费。
事实和原因:
______年______月______日,债务人______从原告处借走人民币___万元,并就地向原告写下欠条一份。但是,到还款日期后,被告以各样原因和借口迟迟不愿偿还债务,其行为严重伤害了原告的合法权益。
此致
______人民法院
起诉人:
______年______月______日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称: 制冷系统改造工程
2、工程地点:有限公司厂区内
3、工程造价:人民币________万元
4、承包方式:包工包料(设备及材料均由乙方采购)。
5、承包内容、范围及要求:六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。
-
【合同范本网36GH.cOM】熬夜必刷:
- 合同纠纷起诉状 | 房屋租赁合同纠纷起诉 | 借款合同纠纷起诉状 | 租赁合同纠纷起诉状 | 合同纠纷起诉状 | 房屋租赁合同纠纷起诉
A、组合式空调机组安装:组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台,单位冷量250W, 房间总冷量125KW,风量18000(m3/h),机组冷量129.8 KW,落地式机组。21、22号变频器配电室2台,单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。23、24号变频器配电室2台,单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。
B、辅材及冷冻水管安装:包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
C、风道安装:包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
D、水箱及配套设备部分:包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司,电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司,叶轮的材质为HT250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚:底板20mm,侧1:20mm,侧2:16mm,侧3:12mm,侧4:10mm,顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
E、土建部分:包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备
(一)甲方
1、负责工程周围的疏通工作,协调乙方与甲方各部门之间的关系,保证工程施工顺利进行。
2、协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3、为协调工作,甲方指定为工地代表,进行技术及安全施工监督,由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
(二)乙方:
1、编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。
2、遵守甲方安全管理规定,与甲方签订安全协议后方可开工。
三、工程期限及要求
工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工,未按期完工,延期一天,扣除0。3%的工程款。如因甲方原因,不能按期完工,须经甲方认可,工期顺延。
四、工程安全和质量管理
1、施工过程中必须保证建筑物的安全。
2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。
3、乙方必须遵守甲方的有关规定,与各部门配合好,服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。
4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工,不得随意更改设计及施工方案的内容,如需变更应征得甲方同意。
5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走,并使现场保持清洁。
6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料,主材样品,经甲方认可后,方可使用。
五、工程价款确定及支付
1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求,按合同价结算。未能达到合同要求,按有关规定扣罚。
2、付款方式:本工程不拨预付款。工程完工验收合格后,无质量问题,支付工程款90%,留10%为质保金,一年后,复检合格,支付余款。
3、乙方须提供17%增值税发票。
六、工程验收
按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。
七、违约责任
(一)乙方的责任:
1、工程质量不符合合同规定的.,负责无偿返工。
2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的,所造成的损失由乙方承担。
(二)甲方的责任:
未能按合同的规定履行自己应付的责任,竣工日期顺延。
八、纠纷解决办法
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。
九、附则
1、本合同一式五份,甲方四份、乙方一份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
3、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款。
甲方(盖章):乙方:(盖章)
甲方代表: 乙方代表:
签订时间: 签订时间:
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的原则,为保护双方合法权益。结合工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守:
一、 工程情况:
1、甲方电路改造地点:________________________
2、承包方式:全强电供电部分,按________要求,包清工方式(不包含线管粉刷和弱电部分)
3、甲方负责提供合格的主材和辅料,乙方自带工具负责施工人员调配
4、合同大约工费总价为2780元,(10元/M)(结算按实际距离计算)
5、工期自_____年6月17日开工,至_____年6月23日竣工,工期7天(特殊情况顺延。)
二、付款方式:
工程竣工验收7日内,甲方一次性将工程款全部转入乙方账号。
三、保修期限:
至甲方验收当天起,12个月内免费维修(除人为、不可抗力、特殊原因不在保修期内)
四、甲方的责任:
1、向乙方提供电路改造施工条件及房屋有关图纸和开工意向。
2、委派专人配合乙方施工。
3、保证材料合格到位,不影响乙方工程进度。
4、若乙方提供配件及辅料甲方需按成本价付款。
五、乙方的责任:
1、施工中一些安全责任由乙方承担。
2、施工中各项目均规范、安全、正规操作。
六、有关事项和工程验收:
1、甲方的施工现场应符合施工要求,乙方在施工中也应做好各项防护措施。
2、乙方施工完毕提前1日内向甲方说明验收工期,验收以约定附件为标准。有不符合规定的,乙方应及时修改,一切都符合规定时,双方在验收附件签字为验收结束,甲方如有其它合同以外的`增设项目,甲乙双方另议增项工价,另外报增项表格,同意并签字后施工。
七、违约责任:
1、由于甲方协调工作及材料等问题产生的延误,均由甲方全部承担,双方可协调给予乙方怠工补偿,短时间除外。
2、由于乙方原因,造成的拖延和质量问题,则乙方承担全部责任。
八、合同附则:
1、合同的各项预算均不含税票,乙方给甲方以收据为准。
2、合同未提及事项,由甲乙双方协调解决,合同中甲、乙方的有关争议,双方处理不了的,任何一方均可上诉有关法律机构。
九、本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。
甲方:________________________乙 方:____________________________
委托代理人: __________ 委托代理人:___________
地址:____________________________地址:__________________________________
签定时间:____________ 签定时间:_____________
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:_________________
乙方:_________________
一、品种:_______________________________________
二、数量:_______________。
三、质量要求:符合____________________标准。
四、规格:____________________________________________________________
五、包装标准:________________________________________________________
六、供货地点及交货方式:双方另议。
七、交货日期:每月月末。
八、验收方式:按第三条验收。
九、价格:凭双方函电确定;如乙方在________把向甲方购得的该批糖再卖出,则以乙方再行卖出的价格作为甲乙双方的结算价
十、付款方式:分期付款。当乙方将本合同项下的货物在_____再行卖出时,甲方委托_____代收,乙方付款办法为:
1.首期预付货款为__________元吨,乙方于卖出之日一次性支付。
2.除首期款外,及时补足________同期之货物的加权平均成交价与乙方卖出价的差价。
3.交货日当月第一个工作日,付足__________元吨或全额货款的_________%。
4.交货日当日付足剩余货款。
十一、其他约定事项
1.甲方在乙方履约后,一次性由甲方按结算价的______%支付给乙方作为其销售甲方______的酬金
2.在交货日期前乙方发生______所称提前交收情况,有关业务即中止执行,甲方委托______按其提前交收办法与乙方结清货款
3.如乙方不能如期按上述付款方式足额支付货款,有关业务即行中止。甲方根据________的`交易管理办法请求________中止乙方在_______的买卖资格,由______代乙方提前交收。已付货款在弥补______损失后,余额返还乙方,不足弥补的,由______向乙方追索
4.甲方如到期不能及时如数交货,可以委托________结清相应款项后退还乙方剩余货款。
十二、未尽事宜另行协议。
十三、本合同一式三份,甲、乙方各执一份,交________________一份备案。
十四、本合同经双方盖章之日起生效。
甲方:__________
乙方:__________
__________年__________月__________日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:
乙方:
1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业,现房出售。
2、 甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的 ______ 栋 单元 号,建筑面积 平方米,单价为 元/平方米,总价为 元整。
3、分期付款方式
4、乙方应在本协议书签订后至 年 月 日前,带齐相关资料到______物管处签订《商品房买卖合同》 ,同时交清购房款,乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第 3 条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业 另行出售,乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第 3 条约定的时间内,若将乙方所 认购物业另行出售,则甲方双倍退还乙方所付购房款。
6、乙方保证本合同的'姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则,因此造成的责任 及后果均由乙方承担。
7、本合同如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,可依法向人民法院起诉。
8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份) ,经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品 房买卖合同》后本协议自动作废。
甲方:__________
乙方:__________
__________年__________月__________日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
出卖人:(以下简称甲方)
买受人:(以下简称乙方)
第一条甲方根据本合同的各项条款,将电脑售予乙方,乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下:
1.乙方旧主机回收抵扣叁佰元,总金额人民币_________元整,剩余款项:_________。
2.付款方式:
(1)于本合同成立时,即付预付款_________元。
(2)余款_________元,加收_________%的利息,即共计_________元,在交货验机完成后,分十二期平均摊付,即从第二个月开始每月向乙方支付_________元。乙方可以提前还款,利息计息随还款月份的提前而减少。
(3)分期付款的支付日期,卖方银行卡号:_________,开户行:_________,乙方每月30号前定时转入。
第三条交货的`时间与方法规定如下:
1.交货时间为
2.试机完成后,甲方将电脑交付乙方使用,在保修期内硬件问题由甲方负责保修、更换。
第四条电脑的配置按双方商定的配置表,不得有差异,否则乙方不提货。
第五条电脑交货之后,若因不可抗力的因素,而致电脑毁损、遗失时,一切责任由乙方负担,并且要继续完成余款支付,只到全部支付完成。
第六条甲方需保证电脑的性能完全与说明书(如附表:具体电脑配置清单)相符,且交货后保修期内自然发生的故障,甲方亦需负责修理。
第七条乙方若无能力按时付款,需要提前知之甲方,乙方若三个月以上不分期付款,甲方有权提回电脑。
第八条若因乙方原因,意外变故造成合同不能继续履行本合同,甲方一年内可回收该电脑,但只能按原价的50%折扣,并且乙方需要支付剩余款项10%的违约金。
第九条双方若有违反上述约定,需向被违约方支付剩余款项10%的违约金。
第十条本合同一式两份,共三页,甲乙双方各执一份为凭。经双方签字盖章(按手印)后即产生相应法律效力。
第十一条双方必须保证身份及相关证照的真实性。有未尽事宜,双方友好协商解决,不能协商的可通过当地法院申诉。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:
乙方:
根据实际情况,在平等协商,自愿互谅的基础上,本于诚信,甲乙双方达成如下协议:
第一、甲乙双方同意解除______年7月16日签订 的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。
第二:甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
第三:鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的,甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的.甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(______年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。
第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利,在本协议生效后,如果任何一方不履行本协议约定的义务,另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中,本协议将不利于违约方的解释。
第五、未尽事宜双方协商解决。
甲方:
乙方
日期:
▷ 工程款合同纠纷起诉费
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方委托__________与乙方__________原于_____年_____月_____日签订的`_______________合同,现经双方协商同意,合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:_________________
一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表1完成工程量清单。
二、经双方对上述费用进行核算统计,截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元,该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元,详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。
四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费10000/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)
代表人:_________________(盖章)代表人:_________________(盖章)
▷ 工程款合同纠纷起诉费
建设单位:____________________,以下简称甲方;
设计单位:____________________,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____________。
第二条 甲方的义务
1、甲方应在__________年________月______日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。勘察设计费的拨付办法,自合同生效后_________天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。勘察任务的定金为勘察费的 %,设计任务的定金为估算设计费的__年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。
5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时。
第三条 乙方的义务
1、乙方必须在__________年________月______日以前,向甲方交付初步设计文件;在__________年________月______日以前,向甲方交付技术设计文件;在__________年________月______日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_____份,技术设计文件一式_____份,施工图设计文件一式_____份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费__________年________月______日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期。设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。
2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务。
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外。
第四条 设计的修改和停止
1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,也可直接向人民法院起诉。
3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。本合同:
第五条 设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后_____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的______%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_____天内,甲方应向乙方支付_____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的`设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条 奖励与违约责任
1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取________%奖励乙方。合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容。
2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日___________元计算增付设计费。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。依照《中华人民共和国民法典》的有关规定。
3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计_____份,施工图设计______份)。
4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计。
5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需要重作设计时。
第七条 其它
____________________________。
本合同自___________年________月________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_____份,送__________各留存一份。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年________月________日___________年________月________日
-
需要更多的工程款合同纠纷起诉费网内容,请访问至:工程款合同纠纷起诉费
