工程劳务合同纠纷管辖权(汇集二十四篇)。
在法治意识日益增强的社会中,合同的使用变得愈发重要。签订合同是必要的法律行为。那么,如何正确拟定合同呢?以下是编辑整理的24篇通用工程劳务合同纠纷管辖权范本,期望对大家有所帮助。

⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:
地址:
电话:
法定代表人:
合同订立地点:
乙方:
地址:
电话:
法定代表人:
合同订立地点:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致,订立本合同,共同遵守。
第一条 加工地材名称及单价
一、砂石料加工为综合包干单价,单价内含人工费、机械维修费、材料费、场内转堆费、场内装车费、所有加工用电费、机械燃油费付邮费、料具费、照明费、所有人员工资、人员进出场费、管理费、利润等。
二、乙方在开工后,必须买好所有人员的工伤保、医保及社保。
第二条 机械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石厂现场,提供所有设备(含碎石设备_____台、装载机_____台、破碎锤_____台、挖掘机____台、电力设施、生活设施),由乙方利用路基挖方料(山碴)进行加工成甲方所需要的砂、碎石产品。
第三条 加工砂石料质量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料进行加工,其质量要求只能为甲方提出的有效粒径为标准。
第四条 加工砂石料数量
本工程在________时间内预计加工砂石料数量合计为________万m33,具体数量由甲方向乙方下达使用计划,乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工计划,确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划,乙方需服从甲方整体安排。
第五条 砂石料数量确认方法及价款支付方式
一、每月_____日甲方组织相关部门对本月砂、碎石等用料清理汇总,以甲方签认过领料单作为计算依据制作计价单,并扣除乙方在甲方领取的油料、五金等材料总价款,该计价单由甲方计划经营部、工程部、机物部进行签认,经总工程师审核后报项目经理审批并加盖加盖甲方印章,作为支付乙方价款的凭据。
二、甲方根据计价单按80%的比例支付计量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一个月之内付清给乙方,保证金待合同履行完毕后或合同终止____个月内不计利息退还。(若出现安全事故,甲方有权从乙方交纳的履约金及结算款中代扣代付)。
第六条 甲方权利义务
一、指派工程技术人员和现场管理人员,实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理,对乙方工作进行监督、检查和验收。
二、若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求,甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务,终止与乙方的合同关系,合同终止时一次性付清乙方所有的加工产品计量费用。
三、负责提供施工用电(高压端)引入到乙方加工场地,如有场地电机超负荷运转造成变压器损坏乙方概不负责。
四、负责提供施工用水引入到乙方加工场地内。
五、负责协调关系。
六、负责下达砂、碎石等石料需用量计划,确保每天所需的石料。
七、负责组织车辆运输吧原材料(山碴)运输到乙方施工现场,并承担运输费用(场内运输费由乙方承担)。
第七条 乙方权利和义务
在满足合同约定的前提下,乙方有权对自有人员、甲方提供的设备进行合理调配,在甲方的监督下自主组织砂石料的加工等相关事项。
一、上足本工作的生产工人,保证生产需要,负责按甲方要求组织岗前培训,组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。乙方必须进行安全岗位培训,严格按照安全生产操作规程操作,若出现一切安全事故、一切经济责任及法律责任由乙方自理,甲方不承担任何责任。
二、在合同期内,乙方应在生产加工区域内设置安全警示标志,做好生产加工过程中的安全管理工作,有义务配合甲方安全文明施工和迎接上级领导的'检查工作。
第八条 违约责任
一、乙方加工出的合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量,因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量,需去其他料场采购时,价差费用由乙方承担,如因甲方原材料供应不足造成乙方停工需去其他料场采购时价差费用与甲方承担,且停工达______天以上甲方需负责支付乙方停工期间费用。
二、原材料、成品(即使经检验质量不合格)或半成品仅限于本项目建设使用,乙方不得对外销售;生产线设施、设备,仅用于本项目砂石料加工,乙方不得对外承接其他加工任务。否则,乙方承担_______万元人民币的违约金,连续两次发生上述行为,甲方有权解除合同。
三、乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则,甲方有权终止合同,并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。
四、乙方应采取有效安全保卫措施,保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件,相关损失由乙方自行承担。
第九条 履约保证
提供履约保证金______万元。
第十条 争议解决方法
在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由思南县人民法审理裁决。
第十一条 协议的生效
本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条 附则
本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜双方另行商定,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执_____份;乙方执_____份。
甲方:
授权代理人:
合同订立日期:
乙方:
授权代理人:
合同订立日期:
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
联系方式:
乙方(承揽方):
法定代表人:
地址:
联系方式:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致,订立本合同,共同遵守。
第1条 加工地材名称及单价
地材名称单位单价(元/t)备注
利用路基挖方料自行开采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工为综合包干单价,单价内含人工费、材料费、场内装车费、场内运输费、试验检测费、机械及料具费、动力和照明费、机械人员设备的进出场费、管理费、利润以及除资源税以外的税金等。
第2条 原材料提供方式
甲方提供原材料开采区由乙方自行开采加工,或乙方利用路基挖方料进行加工。
第3条 加工砂石料质量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》以及项目办下发的其它相关质量标准,相关标准由甲方提供。
第4条 加工砂石料数量
本工程预计加工砂石料数量合计为_________万吨,具体数量由甲方向乙方下达使用计划,乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工计划,确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划,乙方需服从甲方整体安排。
第5条 砂石料数量确认方法及价款支付方式
5.1 每月 日甲方组织相关部门对本月砂、碎石、片石等用料清理汇总,以过磅清单作为计算依据制作计价单,该计价单由甲方合同部、工程部、物设部进行签认,经总工程师审核后报项目经理审批并加盖甲方印章,作为支付乙方价款的.凭据。
5.2 甲方根据业主每期拨付款情况按比例支付计量款,并在每期计量款中扣留_________作为工作安全、质量保证金,保证金待合同履行完毕后或合同终止_________个月内不计利息退还。如合同履行期发生产品质量问题造成的损失,甲方书面通知乙方,乙方在收到后_________日内无答复即视为同意扣除。
第6条 甲方权利义务
6.1 指派工程技术人员和现场管理人员,实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理,对乙方工作进行监督、检查和验收。
6.2 若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求,甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务,或终止与乙方的合同关系。
6.3 负责将施工用电引入到乙方加工场地。
6.4 负责交纳资源税。
6.5 负责下达砂、碎石、片石等石材需用量计划。
6.6 负责组织车辆运输并承担运输费用,甲方提供地磅进行验收。
第7条 乙方权利和义务
7.1 在满足合同约定的前提下,乙方有权对自有人员、设备等进行合理调配,在甲方的监督下自主组织砂石料的开采、加工等相关事项。
7.2 提供反击破破碎机、振动筛等加工砂石料所需设备。
7.3 自行修建砂石料加工场及相关临时住房,并承担相应费用。
7.4 上足本工作的生产工人,保证生产需要,负责按甲方要求组织岗前培训,组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。
7.5 乙方在开采、加工过程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三废”等有关环保、水保的相关事项应当按照有关法律、法规的规定办理。
7.6 在合同期内,乙方应在开采及生产加工区域内设置安全警示标志,做好砂石开采、生产加工过程中的安全管理工作;按照国家、地方政府、业主及甲方有关安全生产的各项规定,确保安全生产,对因实施本合同而发生一切安全及其它事故均由乙方自行负责;若因乙方原因造成甲方损失或对外承担赔偿责任,甲方有权向乙方追偿。
第8条 违约责任
8.1 未按合同规定的质量交付砂石料,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方承担。
8.2 乙方加工出的合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量,因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量,需去其他料场采购时,价差费用由乙方承担。除此外,另按未完成生产量总价的_________%向甲方支付违约金。
8.3 原材料、成品或半成品仅限于本项目建设使用,乙方不得对外销售;生产线设施、设备,仅用于本项目砂石料加工,乙方不得对外承接其他加工任务。否则,乙方承担_________万元人民币的违约金,连续两次发生上述行为,甲方有权解除合同。
8.4 乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则,甲方有权终止合同,并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。
8.5 乙方应采取有效安全保卫措施,保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件,相关损失由乙方自行承担。
第9条 履约保证
乙方采取方式 提供履约保证。
方式一:提供履约保证金_________万元;
方式二:以开采区机械设备作抵押担保并签订抵押合同。甲方有权根据合同约定,在乙方出现违约情况时,全部或部分扣除履约保证金。合同履行完毕或终止后_________个月之内,甲方应将剩余履约保证金不计利息退还乙方。
第10条 争议解决方法
在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由贵阳铁路运输法院审理。若诉讼标的超过贵阳铁路运输法院的管辖权限,则由其上级法院成都铁路运输中级法院裁决。
第11条 协议的生效
本合同经双方签字盖章后生效。
第12条 附则
本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,双方另行商定,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执三份;乙方执一份。
甲方(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
_________年_________月_________日
乙方(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
_________年_________月_________日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
甲方与乙方在自愿协商的情况下,甲方把自己的草场的一部分承包给乙方取草场下的砂石料。承包地点____县____乡____牧场双渠村至解放村路边草场草地15亩。 承包协议如下:
1、 租赁期限:5年。自20____年7月1日至20____年7月1日止。
2、 租赁金额:租金150000元(大写:壹拾伍万元整),草场每亩为10000元(大写:壹万元整)
3、 付款方式:乙方一次性付给甲方租金150000元(大写:壹拾伍万元整)。
4、 乙方一次性付给甲方50000元(大写:伍万元整)为抵押金,到期退还(乙方在砂石料取完后将草场回复原貌)。
5、 本次双方协商的合同是依法律程序来执行,任何一方不得违反规定,如有一方违反本合同规定的`将付给对方违约金10万元(拾万元)。
6、 本合同自甲乙双方从签字之日起内有效。
7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:
乙方:
身份证号:
甲乙双方经友好协商,就甲方卫生工作承包给乙方一事,达成以下一致协议,以资共同遵守:
一、清洁范围:
甲方整个公司办公的清洁区域,主要包括总经理办公室、副总经理办公室、计财办公室、经理办公室、会议室、前台、公共办公区等区域。
二、责任与义务:
1、甲方责任与义务:
(1)免费提供清洁工作所需的水、电、清洁工具(含洗手液、卫生纸、垃圾袋、垃圾娄、垃圾桶、烟灰桶等)、及存放清洁用品的库房等必要的工作条件。
(2)按月支付乙方劳务费。
2、乙方责任与义务:
(1)乙方必须合理安排,确保在期限内完成工作。
(2)爱护室内办公设施,注意节水节电。
(3)根据甲方授权,对甲方委托的.清洁区域各项清洁服务必须认真完成,保持公共环境卫生整洁、舒适,确保达到甲方的要求。
(4)在执行期间出现的工伤及人员伤亡事故,属于乙方施工的责任,与甲方无关,甲方不负任何责任。
三、劳务费:
1、清洁工作劳务费为每天______元,甲方支付全部劳务报酬,所发生的一切由乙方自己负责。
2、自______年___月___日起,双方清洁承包金按本合同约定执行。
四、付款方式:
1、由甲方在每月的前十天通过银行转帐或现金方式向乙方支付上一月的劳务费。
五、验收:
1、由甲方指派专人每周对乙方当周清洁工作验收一次。
2、验收标准:以甲方的清洁要求为准。
六、纠纷的解决:
甲、乙双方在合同履行中发生纠纷,应当以友好协商的方式解决,经协商解决不成时,任何一方可向有管辖权的人院起诉。
七、有效期限:
1、本合同有效期为壹年(自___年___月___日至___年___月___日止)。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,每份具有同等法律效力。
甲方:代表人:
乙方:代表人:
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方(用人单位)名称:_______________________________
乙方(劳动者)姓名:_________________________________
根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
1、本合同期限类型为(固定期限/无固定期限/以完成一定工作任务为期限),自_______年_____月_____日起至__________止。其中,试用期(有/无),自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止。
2、甲方安排乙方从事的工作为____________________,工作地点为____________________。乙方应按照甲方安排的`工作内容及要求,认真履行岗位职责,按时完成工作任务。
3、甲方安排乙方执行_____工时工作制(标准工时/综合计算工时/不定时)。
4、甲方于每月_____日前以现金或转账形式及时足额支付乙方工资,工资(计时/计件)标准为__________其中,试用期期间的工资标准为__________。
5、甲方应当按照国家和地方有关规定为乙方缴纳社会保险费,具体项目为_______________。乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。
6、甲方为乙方提供安全生产培训,并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。
7、乙方发生工伤时,甲方应当及时采取措施使乙方得到救治,并按照《工伤保险条例》的规定,向乙方支付相应的工伤待遇。简易劳动合同书范本第七条甲乙双方应当按照《劳动合同法》的相关规定履行、变更、解除、终止本合同。符合《劳动合同法》有关规定情形的,甲方应当依法支付乙方经济补偿。
8、甲方违法解除或者终止本合同,乙方要求继续履行本合同的,甲方应当继续履行;乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的,甲方应当依法按照经济补偿标准的二倍向乙方支付赔偿金。
9、双方约定的其它事项:_______________________________________
10、劳动合同未尽事宜,按国家和地方有关规定执行。
11、本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章)_________________________
乙方(签字)_________________________
法定代表人(主要负责人)_______________________________
签字日期:_______年_____月_____日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:__________________ 乙方:__________________
电话:__________________ 电话:__________________
根据《中华人民共和国合同法》双方本着平等、自愿、公平、诚信、守法的原则就合同条款达成一致意见。
1、甲方聘请乙方为其提供清洁服务;
2、乙方系依法成立的具有合法证照的专业单位。
一、服务内容:
乙方按照由乙方提供的为甲方所认可的工作计划,为甲方的物业项目提供保洁服务。
1、服务形式:日常保洁服务。
2、地址:__________________
3、服务范围:__________________
二、合作方式:每天派出保洁员(节假日轮休),清洁所负责区域的卫生(乙方包保洁所用耗品,不含卫生间卷纸和洗手液)。
三、承包费用:
双方议定由乙方承包甲方的卫生保洁工作并负责保洁质量,承包费:__住宿区保洁员(含轮休员工),按人民币_____元/月/人;售房部2名保洁员,___元/月/人,合计月费用(大写:__);年费用(大写:__)。
备注要求:
1、员工年龄均在岁以下。
2、甲方需配备常用机器设备,如清运垃圾的三轮车、高压水枪等,其他不常用的机器设备需用时,乙方有义务临时调派。
四、乙方义务:
1、由乙方为员工提供安全劳动保障:
负责员工的安全教育;提供必要的安全设施和劳动保护用品;
2、乙方负责其员工的安全:
乙方工作人员在进行清洁保洁工作中发生的安全事故由乙方负责。
3、乙方负责员工的工作技能培训:
教会员工正确使用保洁用品用具,掌握操作规范和操作要领,杜绝野蛮作业,保证操作流程安全;
4、乙方负责对员工的操行教育:
敬业诚恳努力做好每一项保洁内容;节约水电,不浪费保洁药水和材料;严格保守甲方的相关机密;
5、保证采购和使用正规的药水和材料,以避免伤害甲方和客户的物品及人身安全。若因使用伪劣的保洁药水和材料毁损了楼面地或其它保洁对象,给甲方造成了人身安全影响的,乙方承担全部责任。
6、乙方自觉接受甲方监督检查;
7、乙方人员在工作中如损坏甲方财物,应承担赔偿责任;
8、保证清扫保洁工作质量及周期,严格按合作范围、合作方式、及保洁作业标准和频率执行;
六、甲方义务:
1、对乙方的工作进行监督检查,有问题及时以书面通知乙方改进,不在每月结账时临时挑剔故意刁难乙方;不干涉乙方的内部管理事务;
2、约束物业的使用者尊重保洁员的劳动成果,不搞蓄意破坏,共同维护室内外卫生。
3、甲方应及时维修或更换毁坏的建筑物及室内外设施,由此影响卫生质量,其责任不在乙方;
4、对服务过程中难以发现的安全隐患(油漆未干、电源漏电、物品安装不牢等),应提前告知乙方员工,避免由此引起不必要的纠纷;
5、甲方不能强迫乙方员工做有安全隐患的工作,若强迫做有安全隐患的工作造成的'人身伤害,其安全事故责任由甲方承担;
6、如合作期间遇到国家政策性的薪资、税收、社会保险的调整,甲乙双方合作费用将随国家调整比例而调整。
7、甲方不得私自聘用乙方员工为其服务或鼓动乙方员工辞职,不得聘用与乙方解除劳动合同未满三个月的员工。
七、付款方式:
1、为不影响乙方向保洁员支付工资,甲方应在每月10日前,以银行转帐或现金方式支付给乙方上月保洁承包费用。如每拖延一天按上月应付费用的10%支付每天的违约金。
2、甲方拖延支付保洁费两月以上,乙方将停止保洁服务进行收款。并要求甲方承担违约责任。
八、违约责任:
1、如遇不可抗力造成的损失或合同终止,双方均不负任何责任;
2、双方有其它违约行为,由违约方向对方支付合同总金额的30%作为违约金。
九、提前终止:
任何一方要修改或提前终止本合同,须提前15天以书面形式通知对方。
十、其它未尽事宜:
其它未尽事宜双方在执行过程中共同协商后达成书面协议,双方签字后生效。
十一、签字及生效:
自双方授权代表签字、盖章后生效。本合同一式两共二页,有效期____年____月____日____年____月____日,合同期满后如双方无异议,合同自动续签一年。
甲方:__________________乙方;__________________
代表:__________________代表:__________________
合同签署日期____年____月____日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:
乙方:
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容、性质及数量:
四、工程工期:
五、工程质量要求:
六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准:
八、工程价款的拨付及结算方式:
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中:
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期:
4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的.住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下:
分部分项
工程名称单位名称人工基价
经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注
质量工期文明施工
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附属文件。下列附属文件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十六、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日‰的违约金;
甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金______元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付______元的违约金;
乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付______元的违约金;
乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付______元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本_份,甲方执_份,乙方执_份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
日期:
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:________________
乙方:________________
甲乙双方遵照公开自愿诚信的原则,明确双方的责任,权利义务关系,并结合本工程的具体情况,经双方协商一致签订本协议,并严格履行。
一、本工程名称:围墙
二、工程地点:________________
1.依甲方提供的图纸进行施工,安全质量、进度,乙方不得以任何理由对图纸所显示内容做甩项,如有发生类似情况,造成返工和材料损失,全部由乙方自己承担,甲方有权进行处罚20____元以上的罚款,在施工过程中达不到质量标准的,甲方有权叫返工,所造成的一切费用都由乙方承担。
2.乙方按照自己所需要的设备要自己配备,不要影响正常施工。
3.乙方严格遵守和服从甲方各项规章制度,并履行各项条款。
4.乙方要对进场工人进行安全教育,加强职工进场的安全意识。做到文明施工,不能闹事、饮酒、打架,杜绝一切重大事故的发生,如乙方违反本条的规定所造成的一切事故,所产生的一切费用将由乙方自己承担全部责任,对入场办理保险的工人由自己承担。
5.乙方做____村的围墙价格每米__元(大写:__元),为清包不含材料,包括基础,顶盖另行计价,如有材料损坏,不节约的.,乙方赔偿,并罚款。
6.甲方拉的水泥,由乙方进行遮盖和管理,如造成损失,由乙方负责。
7.乙方向甲方缴保证金____万元整(大写:整),完工后结算并一次退返。
8.结算方式:在围墙公司验收合格一次性付清,中途工人工资按乙方工程进度由甲方支付。
9.乙方的责任:负责第一月的生活费用,工人入场所需的一切,施工前的材料准备,配备安全设施,工人住宿。
三、控制措施
1.坚决执行甲方有关安全质量和管理的规章制度。
2.如乙方造成质量不合格,给予相应的罚款和返工,如乙方拒绝完成或不能按甲方的指令要求完成,甲方即可安排其他人完成,所发生的费用由乙方承担,并且处罚。
3.乙方要听从甲方的质量安全员和现场施工人员的管理和指挥,如不听从造成的事故,由自己承担一切。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:_________________
乙方:_________________
根据《中华人民共和国合同法》的原则,本着公平、互利、互惠的经营方式,经双方协商一致同意签订本合同,以资共同守信
一、工程名称:_________________工程砌砖清包
二、施工内容:_________________工程各种砖墙砌体砌筑,砂浆搅拌、材料场内运输到砌筑现场(水平运输竖直传递),搭拆砌筑脚手架,包括窗台浇筑,等为完成所有砖墙砌筑的各道工序,含门窗过梁安装、砌筑墙体中的`拉结筋、铁丝网放置,复合墙体中间砂浆填缝。
三、质量要求:_________________验收必须合格。
四、进度要求:_________________自本月中旬进场起到___________日前完工,按项目部进度完成。
五、砌体按m3
六、工程款支付办法:_________________每完成一层按80%支付人工费,主体验收合格后付清全度工程款。
七、其他约定
1、施工期内乙方至少委派一名砌筑施工员到场,负责砌筑质量达到合同要求,必须做到安全生产、文明施工、节约用料。并委派兼职安全员负责安全文明施工工作。本条发生的用工费用由乙方承担。
2、乙方在施工现场保证可用砖块、砂浆用于砌体上,每个工作面做到工完料清,现场无隔夜沙浆,若做不到,乙方除承担每方300元沙浆费外,另外承担罚款200元。本条罚款甲方在支付乙方工程款是扣除。
3、严格按施工图、设计联系单、项目技术部门确定的砌筑工艺和砂浆配合比进行施工,若违反本条,不按图施工造成尺寸偏差,发生返工,所有损失由乙方承担。
4、为了加快进度,砌墙工期按甲方编制的进度计划执行。施工过程中必须做到随叫随到,根据工程进度,甲方有权要求乙方需要增加劳动力,乙方必须无条件服从。
5、乙方所有进场作业人员必须有有效合法证件,不接受来历不明、无有效证件人进入现场,违反笨条款,乙方除无条件清退无有效证件人员外,愿意接受200元/人次罚款。本条罚款甲方在支付乙方工程款时扣除。
6、乙方遵守安全生产各项规章制度。因乙方作业人员违规作业,发生安全事故,由此造成的费用由乙方承担。
甲方:_________________
乙方:_________________
年 月 日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:
法定代表人:
电话:
乙方:
授权代理人:
身份证号:
电话:
经协商,双方同意解除茶楼承包经营合同,并达成一致意见,为明确责任,保障双方合法权益,特签定本协议,以资共同遵守:
一、乙方于_____年___月___日前将茶楼,建筑面积为633.79平方米,退回给甲方。
二、甲方向乙方支付提前解约违约金人民币___元。
三、甲方同意向乙方支付补偿金人民币___元,用于补偿乙方的损失。
四、乙方于______年______月支付的中央空调保养费约人民币______元,由甲乙双方协商,甲方根据实际票据金额进行分摊___元。
五、乙方添置2张全自动麻将桌和一台发电机,约人民币10,000.00元,由甲方根据实际票据金额进行分摊___元。
六、乙方第一年承包经营期间(___年___月___日——___年___月___日)的费用280,000.00元已经交清,乙方实际使用11个月,甲方同意退还一个月的`承包经营费即人民币23,333.00元。
七、乙方承包经营期间的水电费、物业服务费、垃圾费等所有费用,由乙方自行结清,并提供相应票据复印件。
八、甲乙双方根据《物资交接清单》,对物业、设备、用具等有关费用一次性交接完毕,上述物品在乙方使用过程中有损坏的,由甲方在乙方缴纳的押金(人民币50,000.00元)中扣除。
九、乙方缴纳的押金(人民币50,000.00元)扣除本协议第七、八款下的费用后,仍有剩余的,由甲方于___年___月___日前一次性全部无息退还;乙方缴纳的押金(人民币50,000.00元)不足以抵扣本协议第七、八款费用的,由乙方自行补足或者从甲方支付的补偿款、违约金和承包经营费中抵扣。
十、甲乙双方于______年一次性结清所有款项,乙方搬离出茶楼,并将茶楼退还给甲方,承包经营合同于___年___月___日解除。
十一、承包经营合同解除后,双方再无任何纠葛。
十二、本合同经双方盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 《物资交接清单》作为本合同附件,与本协议有同等效力。
甲方(盖章):_________
______年____月____日
乙方(盖章):_________
______年____月____
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
申请人:____
住所:____
法定代表人:____
职务:____
因申请人与一案,向贵院提出管辖异议。
请求事项:请求贵院裁定将本案移送____市中级人民法院审理
事实与理由:
申请人与____公司建设工程施工合同一案,已由贵院受理。后经原告变更诉讼请求,申请人认为本案应由南京市中级人民法院管辖。理由如下:
原告变更诉讼请求后的诉讼标的额是人民币13,716,591.82元,申请人提出的反诉涉及的金额是人民币8,465,129.09元,合计为人民币22,181,720.91元。
依照最高人民法院《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》(20____年3月31日公布),____市中级人民法院管辖诉讼标的额在3000万元以上,以及诉讼标的额在1000万元以上且当事人一方住所地不在本辖区或者涉外、涉港澳台的.第一审民商事案件。由于申请人住所在受案法院辖区外,且本案的诉讼标的已经超过了1000万元,所以本案诉讼标的总额已经超过了贵院的级别管辖,符合____市中级人民法院受理一审案件的标准。
本案开庭前,原告变更了诉讼请求,被告提出反诉。依照江苏省高级人民法院关于调整全省各级人民法院受理第一审民事纠纷案件级别管辖标准的通知(苏高法[20____]427号)第六条,当事人在开庭审理前增加诉讼请求,标的总额超过本院级别管辖的,或者当事人在开庭审理前提起反诉,本诉和反诉标的总额超过本院级别管辖限额的,受诉法院应当提交上级法院审理或报请上级法院指定管辖。
本案中,原告诉讼请求变更前后,诉讼标的额差额巨大,明显有规避管辖法院的意图。希望贵院能够依法维护申请人的诉讼权利。
此致
____市人民法院
申请人:______
__年__月__日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
申请人:____,女,20____年9月10日出生,汉族,____省____县人,现住济南市长清区____村__区__号楼。
____诉申请人离婚纠纷一案,贵院已受理并向申请人送达了编号为(20____)__民一初字第1019号《应诉通知书》,申请人认为,贵院对此案没有管辖权,特此提出异议。
请求事项:
裁定将本案移送济南市长清区人民法院审理。
事实与理由:
申请人与____于20____年5月开始共同生活,于20____年举家搬迁到济南市工作、生活,至今申请人和____离开____省____县已6年有余。申请人与____从20____年10月入住自购的位于济南市长清区____村__区__号楼,至今亦已近三年。根据最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第9条:“公民离开住所地最后连续一年以上的地方,为经常居住地”的规定,可以确定:济南市长清区是申请人的经常居住地。另外,最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第12条规定:“夫妻双方离开住所地超过一年,一方起诉离婚的案件,由被告经常居住地人民法院管辖”。据此,____作为原告起诉与申请人离婚,应向申请人经常居住地的人民法院提起离婚诉讼。而申请人的`经常居住地是济南市长清区,并非____省____县。因此,贵院受理____对申请人提起的离婚诉讼,于法无据。
综上所述,____诉申请人离婚纠纷一案贵院没有管辖权,请求贵院依法将本案移送申请人经常居住地的人民法院审理。
此致
____市人民法院
申请人:______
__年__月__日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
申请人:
被申请人:
异议事由:
申请人因被申请人诉申请人买卖合同纠纷一案,申请人现依法在答辩期内提出管辖权异议。
请求事项:
请求贵院裁定申请人的管辖权异议成立,驳回被申请人的起诉。
事实和理由:
被申请人诉申请人一般买卖合同纠纷一案,贵院已受理。申请人认为贵院没有管辖权。理由如下:
1、诉争合同是由香港________公司与香港________公司签订的。________年11月和12月的四份《点价协议》,也同样是由上述两方签订的。诉争合同签订后,10%的订金是由香港________公司支付给香港________公司的。
2、诉争合同与四份《点价协议》均明确约定:“此合同以香港法律为依据,所有仲裁在香港进行”。因此,双方选择的`准据法是香港法,关于仲裁条款效力的判定,应适用香港法律。
3、依据香港法律,该仲裁条款以书面形式明确表示同意在香港进行仲裁,是双方的真实意思表示,属于有效条款,对合同当事人均具有拘束力。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条的规定,贵院没有管辖权。为此,特向贵院提出管辖权异议,恳请贵院裁定驳回被申请人的起诉。
此致
____市人民法院
申请人:______
__年__月__日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
申请人:中国____________浙江省分公司,住所地杭州市________坊______栋______楼。
负责人:________,职务总经理。
申请事项:
请求撤回对黄山市______区人民法院提出的管辖权异议申请书。
事实与理由:
申请人与________等道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案业由贵院依法进行审理。诉讼中,申请人曾向贵院提出管辖权异议,现申请人请求撤回该申请。依据《中华人民共和国民事诉讼法》之有关规定,特向贵院提出申请,请求撤回管辖权异议申请书,请予以准许。
此致
____市人民法院
申请人:______
__年__月__日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
申请人:XXXXXXXX
住所地:XXXXXXXX
法定代表人:XXX
请求事项:
请求贵委将案件移送至XX市XX区劳动争议仲裁委员会受理管辖。
事实与理由:
贵委受理XXX诉申请人劳动争议纠纷一案。依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十一条:“劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。”《劳动人事争议仲裁办案规则》第十二条:“用人单位所在地为用人单位注册、登记地”。XXXXX。综上,依照《劳动人事争议仲裁办案规则》第十三条规定:“仲裁委员会发现已受理案件不属于其管辖范围的,应当移送至有管辖权的.仲裁委员会,并书面通知当事人”,特向贵委提出管辖权异议申请,请求贵委将该案件移送至XXX劳动争议仲裁委员会管辖。
此致
XX市XX区劳动争议仲裁委员会
申请人:
日期:
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
申请人:____有限公司,地址:____省____市____镇____路___号。
被申请人:____有限公司,住所地:____市____区____路___号___室。
法定代表人:____,董事长。
上海合林实业有限公司(以下简称“原告”)诉____有限公司(以下简称“被告”)、上海哲浦置业有限公司(以下简称“第三人”)损害公司利益责任纠纷一案,现被告提出管辖权异议如下:
-
合同范本网36Gh.coM行业风向:
- 工程设计合同纠纷管辖权法院 | 合同纠纷管辖 | 运输合同管辖权异议 | 买卖合同管辖权 | 公路运输合同纠纷的管辖权 | 借款合同纠纷的管辖权如何确定
贵院对本案没有管辖权,应将案件移送____省____市人民法院管辖。
本案的案由为“损害公司利益责任纠纷”,依照民诉法及司法解释,本案应该适用“一般地域管辖原则”,被告所在地____市人民法院有管辖权。
《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用》(20____年修订版)第八部分规定了“与公司有关的纠纷”的25个案由。其中,《民事诉讼法》第26条及《民事诉讼法司法解释》第22条只对因“公司设立”、“确认股东资格”、“分配利润”、“解散”及“股东名册记载”、“请求变更公司登记”、“股东知情权”、“公司决议”、“公司合并”、“公司分立”、“公司减资”、“公司增资”产生的纠纷规定由公司所在地人民法院管辖。被告认为,除上述法律明确规定应由公司所在地法院管辖的纠纷之外,其他案由的`公司案件应适用《民事诉讼法》第21条“一般地域管辖”原则,即:对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;同一诉讼的被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。所以,本案被告所在地____市人民法院有管辖权。
综上所述,申请人认为,贵院对本案没有管辖权,____市人民法院有管辖权,请求贵院将案件移送给____省____市人民法院管辖,以维护申请人的合法权益。
此致
____市____区人民法院
申请人:____有限公司
20____年____月____日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
申请人:____安徽____电气工程有限责任公司,住某市定远路____号
法定代表人____,职务总经理
请求事项:____将该案移送至某市劳动争议仲裁委员会审理36gH.CoM
事实与理由:____
刘____与申请人劳动合同纠纷一案(合劳仲案字【20____年】第某号),业经合肥市劳动争议仲裁委员会受理。在答辩与举证期间,经申请人查证,20____年4月底刘____已与申请人解除劳动关系,20____年5月初刘____与滁州____劳务有限公司之间建立劳动关系,滁州____劳务有限公司将刘____派遣至申请人处工作。无论申请人作为用人单位,还是作为用工单位,刘____一直在安徽____电气工程有限责任公司(滁州)上班,申请人从未将其派遣至合肥分公司工作(合肥分公司办公地为高档写字楼,均为业务营销人员,也无刘____所述工作岗位)。申请人所在地与劳动合同履行地均为某市,根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十一条,劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。因此,合肥市劳动争议仲裁委员会对本案无管辖权,本案应当由某市劳动争议仲裁委员会审理。请贵委予以审查,依法移送。
此致
____市劳动争议仲裁委员会
申请人:____
20____年__月__日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
申请人:______集团有限公司
住所地:______工业园
法定代表人:王____
被申请人:______实业有限公司
住所地:______路___号____室
法定代表人:张____
申请人因______实业有限公司诉申请人王____、江苏聚旺房地产开发有限公司合资、合作开发地产合同纠纷一案,依法向贵院提出管辖权异议。
申请事项:将本案移送至____市中级人民法院进行审理。
事实与理由:
申请人于20____年4月2日收到贵院已受理______实业有限公司诉______集团有限公司、王____、江苏聚旺房地产开发有限公司合资、合作开发地产合同纠纷一案应诉通知书。现就管辖问题,提出异议,申请人认为本案应由____市人民法院管辖。理由如下:
一、申请人王____、江苏聚旺房地产开发有限公司与被申请人间无管辖约定
依据《民诉法》第三十四条规定:“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定”。
本案中,申请人王____、江苏聚旺房地产开发有限公司与被申请人间无管辖约定。
二、本案依法应由____市中级人民法院管辖
______实业有限公司向贵院起诉的依据是一份签订时间为20____年6月的所谓《房产开发项目合作协议》、《关于解除“房产开发项目合作协议”的`协议》、《附马庄B地块合作开发协议》和《保证协议》。在这四份协议中并未约定解决合同纠纷的方式,______实业有限公司向贵院提供的这份《房产开发项目合作协议》,在这份合同书的第3页和第4页均被______实业有限公司篡改了内容,并未而且并未经过买卖双方授权代表签字,实际上并未生效。同时,申请人与______实业有限公司签订的《驸马庄B地块合作开发协议》第11条约定:双方对本协议约定的内容负有保守秘密的义务,除非征得另一方同意或者因出现违约情况而向司法部门提起诉讼权利,否则不应当向第三方出示。
由上述约定可以看出,双方只是约定有权向司法部门提起诉讼的'权利,但未对具体的管辖法院做出约定。因此,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第23条规定:“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”本案中的被告应当属于____市中级人民法院管辖,且从合同履行地看也应当是____市中级人民法院管辖。
综上所述,申请人与被申请人间无任何关于管辖权的有效约定,申请人按照《民事诉讼法》第23条之规定,特请求贵院将本案依法移送管辖,交由申请人所在地____市中级人民法院审理,请予准许。
申请人:____有限公司
20____年____月____日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
劳务发包人:(以下简称劳务发包人甲方)
劳务作业承包人:(以下简称劳务承包人乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工程基本情况
工程名称:
工程地点:
劳务作业内容:按图施工(消防栓系统,自动报警系统,工程预埋,安装调试等相关的工作)。
二、合同价款
1、合同签约后,劳务承包人交保证金____元整(小写:____¥)给劳务发包人,到工程验收后结算返还给劳务承包人。
2、本工程合同款采用下列方式计算。
3、本合同款,除经劳务发包人,和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。
4、合同价款按建筑设计总面积计算,每平方米肆元捌角(¥4.8)。
5、劳务费包含:①工人工资;②劳务统筹费用;③劳动保护费用;④管理费用;⑤各项保险费用;⑥监设费用;⑦文明施工及环保费用;⑧利润、机械使用,折旧费等。
三、分包工作期限
按开工计算个月。
四、质量标准
工程质量:按国家现行规范要求。
五、图纸
劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前,向劳务承包人,提供与分包工程有关的图纸1套。
六、材料、构配件供应
1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人,不能按时提供,则应相应延长工期并赔偿误工费用;如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务承包人应在验收时以书面形式提出,劳务发包人负责在三天内更换或调整。
2、劳务承包人应妥善保管,合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏,劳务承包人应赔偿,并承担因此造成的经济损失。
3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。
七、合同价款支付
采用固定合同价款方式计算,合同价款的,劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付,按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方,剩下的20%待工程验收结算后,一次过结清。
八、双方责任
1、乙方应服从甲方管理人员的安排,杜绝无理取闹,影响工程进度的现象。
2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识,安全施工,确保工程能顺利完成。
3、乙方按图、按时、按质完成工程,要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误,或经济损失的`,相关损失由乙方负责赔偿。
4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责,造成的损失全部由乙方承担。
5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤,意外等保险。
6、遵守甲方项目部的管理规定,做到文明施工。
7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同,结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。
8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工,如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方,并作出妥善处理。
9、对隐蔽工程的验收,乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。
10、甲方要协调各项工程项目施工,工程,杜绝各施工队为场地,用电、用水等问题产生矛盾。
11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。
12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材,人工的损失等均由甲方承担相应责任。
13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。
14、审核乙方的工程进度,办理结算,按照合同约定向乙方支付工程款等。
九、违约责任
当发生下列情况之一时,劳务发包人应承担违约责任:
①劳务发包人违反约定,不按时向劳务承包人支付合同款的;
②劳务发包人不能提供足够的工作面、造成窝工的。
当发生下列情况之一时,劳务承包人应承担违约责任:
①劳务承包人因自身原因过期交工的,每延期一日,应向劳务发包人支付违约金,最高不超过合同总金额的5%;
②劳务承包人施工质量不符合本合同约定质量标准,劳务发包人可以要求劳务承包人返工,劳务承包人无法完成的,劳务发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由劳务承包人承担;由此给劳务发包人造成损失的,劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元,最高不超过合同的10%,延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
1、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约一方承担上述违约责任后继续履行合同。
2、劳务承包人应对工人进行安全教育,施工中发生的一切安全事故由劳务承包人负责,与劳务发包人无关。
十、本合同一式两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份,自双方签字起生效。
劳务发包人:
劳务承包人:
联系电话:
联系电话:
_____年___月___日
_____年___月___日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方名称:
乙方名称:
依照《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿协商一致的原则订立本合同。
一、劳动合同期限
甲、乙双方选择以下第 种形式确定劳动合同期限:
1、有固定期限:自 _____年____月____日起至 _____年____月____日止。
2、无固定期限:自 _____年____月____日起至 止。
3、以完成一定的工作任务为期限:自 _____年____月____日起至 完成时止。
二、工作内容和工作时间
1、根据甲方工作需要和用工要求,乙方同意在 进行工序项目劳务分包。
2、乙方应按照甲方的需求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
3、乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成施工任务。
三、甲方的权利、义务
1、组建与工程相适应的现场管理机构,组织实施施工管理的各项工作。
2、及时向乙方进行技术交底和安全、质量交底并提供相关技术资料。
3、提供施工现场附近的电源、水源接点。
4、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。
5、审核乙方提交的验工计价资料,按本合同约定,办理劳务结算手续,向乙方支付劳务费。
6、制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。
7、当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容,甲方有权决定调减乙方的工作量,或直接解除本合同,并有权追究乙方的相关责任。
8、负责与业主、监理、设计单位及有关部门进行联系协调。
9、施工过程中,末次支付前,乙方与他人发生的租费、购货款等一切付款义务的,甲方有权暂不支付剩余款项,且不承担相关责任。
10、甲方应对乙方人员进行上岗前的安全、质量、环保培训和教育。在施工现场,采取必要的安全措施。
11、甲方应当依法参加工伤保险,应当预防现场安全事故发生,避免和减少职业病危害。
四、乙方的权利、义务
1、严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料、施工规范进行施工作业。
2、出具身体健康证明及具有相应资格证书,能满足施工的需要。
3、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关技术交底进行施工,确保工程质量达到约定的标准;加强自身安全学习,增强自我防范意识,认真执行安全技术规范和交底,严格遵守安全管理制度,落实各项安全措施,确保施工安全;严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定;承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、乙方不得将本合同项的作业内容转包或再分包给他人,否则甲方有权解除合同。
5、做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电路、线路等保护和防护工作。
6、乙方与第三人签订的劳动、租赁、买卖等一切合同,与甲方无关。乙方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由乙方履行和承担责任。
7、由乙方对进场工人进行造册登记报甲方备案,所有工人工资按工资单由甲方直接发放。不允许代领和委托,以免发生不必要的经济纠纷。
8、按甲方要求提交各类报表,完整的原始技术资料,配合甲方办理交工验收。
9、负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。
10、严格服从甲方指令。如在现场发生争议,乙方应通过正常和正确的途径向甲方负责人反映情况,决不充许带着情绪工作,消极怠工,故意拖延和制造质量、安全隐患,或串连集体罢工、上访。如出现类似情况,给甲方工程造成的经济损失政治影响,甲方将追究其经济和法律责任,并清退出场。
11、乙方在工休时,要自我约束,不允许随意流串,更不允许在外留宿,酗酒闹市,打架斗欧,杜绝监守自盗,偷卖工程材料。对于因个人原因出现的治安、刑事案件,责任自负。
12、对于自然灾害造成乙方人员人身伤亡,甲方不承担任何责任。如在施工现场发生的安全事故,应分清事故责任,根据责任比例比照国家及山西省工伤事故处理相关条例办理。
五、工费结费方式
1、本合同工作内容无预付款。
2、甲方对乙方的所有支付,包括扣减或冲帐方式。
3、甲方应付款总和,不得超过合同总额。
4、双方约定在每月应支付乙方款额中,甲方扣留 %作为质量保证金。乙方完成规定任务本合同终止对一次性无息付清。
5、如业主未将工程款按约支付给甲方,根据风险分担原则,双方约定,甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延,并不承担顺延期间的利息和违约责任。
6、根据所在项目统一的工序分包单价。工序分包单价中已包含完成该工序的全部附属工作内容。
7、乙方在所承担劳务项目全部完工之日起7天内,根据实际完成的实物工程量和工序分包单价向甲方提交劳务费结算书,逾期不提交,结算延期责任自负。
8、甲方接到乙方结算书后28天内进行审查核定,给予确认或者提出修改意见。最终结算书由甲方统一编制。
六、违约责任
1、 当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任。
1.1 不按约定向乙方支付合同款额时,但本合同三项9和五项5条款的'约定除外。
1.2 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2、 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任。
2.1 乙方未按合同约定工期完成任务,工期每延误一日,按工序劳务费总价的 1 %承担违约责任。
2.2 因乙方责任造成质量事故,材料、重作、返修、返工等一切损失由乙方承担,赔偿数额据实结算。
2.3 未经甲方同意,乙方擅自退场,应赔偿甲方由此造成的一切损失。
2.4 其他违约,依据《合同法》规定承担相应责任。
2.5 因乙方不服从甲方管理,不服从甲方指令,不遵守甲方根据业主要求所作的合理调整,影响了工期和质量,甲方有权视情况对乙方清退出场。
3.甲方对乙方的清退出场的处理。
3.1甲方支付乙方的工程款按乙方完成工程成品量的70﹪结算,并扣留质量保证金,质量保证金待工程验收合格后支付。
3.2乙方出场前应保证所使用甲方机械和工具的完好性并按领用时数量归还,损坏丢失部分从乙方工程款中扣留。
七、合同变更和解除
1、除法定和本合同另有约定外,未经双方协商,不得变更、解除本合同。协商未达成书面协议前,仍执行本合同。
2、乙方将本合同转包或再分包给他人时,或乙方的工作能力,技术水平满足不了合同要求时,甲方有权单方解除合同。
八、补充条款
本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。
九、合同生效、终止
本合同自签字盖章之时起生效,自双方履行完全合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。
十、本合同附件与本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:
乙方:
为了明确工程承包内容及甲乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现甲、乙双方就 楼建筑工程施工劳务分包事项协商已达成一致,订立本劳务分包合同。
一、工程基本情况
工程名称:
工程建筑面积: (实际建筑面积) 工程建筑结构:
二、劳务分包工作范围
1.劳务分包工作范围
(1)图纸设计有关电气的安装
2.提供分包劳务内容:
劳务承包负责提供劳务内容为:
(1)电气工程承包工作范围内满足施工所需配套的具有相关操作上岗证的操作人员。
(2)确保本专业工程师工作所需的.各种施工机具,设备及工具用具等。
三、工程造价
1.主体结构电气安装按实际 米(大写: ____元/平米)注:(不含电气资料)
2.变更部分另行计算,100元/工日。
四、工程承包方式:包工不包料
五、工程质量标准要求:
六、工程价款的拨付及结算方式
甲方按乙方当月完成的工程量付到75%,交工经甲方、监理单位、当地质检站验收合格后付至90%,待工程备案结算后付给乙方97%,扣除3%的保修费(按规定保修)。合同外用工按实际市场人工费计算。
七、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格型号等均由乙方提前提计划,甲方采购(含建设单位所供设备)。
八、考核验收:本合同甲方要求在以下几个方面对乙方进行考核后方可结算。
1.安全生产:乙方应对操作人员加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2.工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3.文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
九、甲方责任:
1.组织有关技术人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好技术交底工作及日常监督工作。
2.向乙方按时支付劳务承包费。
3.负责本工程各专业劳务承包方之间施工的协调工作。
十、乙方义务:
1.乙方应严格按照工程施工设计图纸、现行国家工程施工验收规范、技术规程有关技术要求和施工组织设计及甲方备项交底要求精心组织施工,做好自检工作,确保工程质量达到合同约定的标准。
2.加强安全生产教育,认真执行安全技术规范,严格遵守施工现场各项安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行有关部门对施工现场的相关管理规定,做到文明施工。
3.承担由于自身责任造成的工程质量问题、质量缺陷及相应返工、维修、工期拖延、安全事故造成的各项损失及相应罚款。
4.按现场施工总平面布置图的规划、堆放材料、机具,并按标准化工地要求设置标牌,搞好现场文明施工的清理,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
5.做好专业工程施工已完成部分的成品保护工作,要做到工完清场。不浪费材料,能用材料、管线充分合理利用。
6.乙方必须制定专职管理人员,专职的项目负责人,技术负责人,质检员,安全员来负责安全施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等工作
7.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受安全检察人员依法实施工的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除施工隐患,杜绝重大事故的发生。由于乙方原因给对方造成安全事故时,要根据责任大小承担责任,并承担费用。
8.按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。否则要承担建设单位和监理单位的罚款处罚,甲方还要根据所造成影响的大小进行处罚。
十一、争议
甲乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决,如协商不成时,可向工程所在地法院提起诉讼。
十二、补充条款
十三、本合同自签订后即日生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十四、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商另行定补充协议,本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方委托方:______________
乙方居间方:______________
甲方因业务需要工程项目,而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关项目信息,在自愿平等协商的基础上达成如下协议。
一、甲方委托乙方介绍___项目工程项目,并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方业主方签订该项目合同。
二、居间报酬与给付方法
1、居间费按工程总造价3.5%计取,详见建筑施工合同。
2、居间报酬支付方法:甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内,需一次性向乙方支付居间报酬,投资建设总额的3.5%,如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬,则视甲方违约,可从下一批预付款扣除双倍居间报酬,居间报酬的税金由乙方支付。
三、约定事项
1、甲方与业主方第三方签订的合同乙方不承担任何责任。
2、乙方履行本合同的.过程中,可向业主方第三方表明其为甲方居间人,并向甲方介绍该项目相关情况,由甲方确定该项目可行度。
3、乙方在认真完成甲方委托项目事项,即按合同法第一条规定提供该项目的真实信息,并与甲方与第三方业主方签署合同或协议提供联系、协助、撮合服务,但确定权在甲方,乙方对该项目的任何事宜不承担任何责任。
4、甲方与业主方第三方签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项,甲方按照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬,甲方按照双倍居间报酬承担违约责任支付乙方,乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。
5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的,甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务,甲方因承担该项目的全部居间费用。
6、余下工程合同,均由乙方协调,撮合续签合同,甲方不得单方面与业主方续签合同,如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时,业绩归乙方,居间报酬按本合同标准执行,如发现甲方不经乙方与业主方签订合同,视为甲方违约,一经核实,甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。
7、甲方支付居间报酬,本着合法、安全、有效的方式,以现金打到的账号:
______年___月__日,_________________元,账号:_____________________________________
______年___月__日,_________________元,账号:_____________________________________
______年___月__日,_________________元,账号:_____________________________________
______年___月__日,_________________元,账号:_____________________________________
甲方如在指定的期限内不能兑现,则视为违约,乙方有权要求甲方支付30%的违约金,同时要求在3天以内一次性付清所有款项。
8、本合同如发生纠纷,双方首先协商解决,协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。
9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间合同视为无效。
10、本合同一式五份,甲方执一份,乙方执四份,双方签字盖章或按手印后生效。
甲方代表:_______________
身份证:_______________
_________年_____月_____日
乙方代表:_______________
身份证:_______________
_________年_____月_____日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方:(居间人)________________
联系地址:_______________________
乙方:(委托人)________________
联系地址:_______________________
甲乙为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
甲方接受乙方委托,向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。
二、甲方的义务
1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息,并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的`有关信息真实可靠。
三、乙方义务
1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务,与甲方无关。
3、如果居间成功或提供工程信息有效,则乙方应按本协议约定,向甲方支付居间报酬。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
1、项目居间费用总额________________
项目信息费__________________________
项目提成____________________________。
A、项目信息费
装修面积________㎡(含)项目,________元项目;装修面积________㎡项目,________元项目。
B、项目提成:净合同额的________%
1)居间人仅提供工程信息,不引荐和建设单位直接洽谈,居间成功提成________%。
2)居间人,引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中,居间成功提成________%。
3)净合同额指除去建设单位等返点,________%税金后的合同额。
4)居间人能协助洽谈,获得较高利润时,可协商项目提成额度。
2、项目信息费发放:乙方参与建设单位报价,且报价后客户可跟踪,报价后两周内发放。
3、项目提成发放:项目签订合同后按照进度款比例逐次发放,每次发放为进度款入账一周内,或项目验收完毕后一次性发放,具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
4、乙方可以转帐或现金的方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
六、协议终止
1、本协议签字生效后,有效期________年。
七、其他事项
1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)________________________乙方:(盖章)________________________
法定代表人或委托代理人:____________________________________________________
联系方式:____________________________联系方式:_____________________________
_______________年_________月________日_______________年_________月________日
⬭ 工程劳务合同纠纷管辖权 ⬭
甲方(委托方):________________
乙方(受托方):________________
为了发挥甲乙双方各自优势,依据《中华人民共和国合同法》等法律法规,遵照自愿平等、公开透明,互利互惠,诚实守信的原则,由甲方授权委托乙方为其承担建设工程(轻工),为明确双方的责、权、利,经充分协商达成以下居间劳务服务合同条款,双方共同遵守履行。
一、委托事项:
乙方受甲方委托、联系、承揽施司工程发包方(以下简称第三方)签订的施工合同为准,合同期______年。
二、甲方的责任和义务:
1、为乙方提供甲方授权委托书,合同责任人身份证复印件、照片及工队相关资料。
2、甲方与第三方签约前,应对第三方的法人资格、资金资信、履约能力及工程施工内容等方面进行全面考察、审验,自主行使决策、独立承担签约法律责任。
3、甲方与第三方签约生效后,在履行合同期间,双方发生纠纷,由其双方协商处理,并各自承担其相应的法律、经济责任。
4、甲方与第三方签约生效后,即为乙方受托居间服务任务完成。若甲方避开乙方单独与第三方达成签约,仍视为乙方居间服务报酬。若甲方后续与第三方签约,支付乙方居间服务报酬亦同。
5、乙方完成甲方委托任务后,并出具乙方完成其委托任务的证明文件。甲方应给乙方提供其与第三方签订的施工承包合同、补充协议,月完成工程量清单等全部相关法律文件。
6、甲方应按本合同约定,按时按量支付乙方居间劳务服务报酬,乙方的居间劳务服务报酬所涉及的劳务、工资等各类税费。由甲方据实全额承担,乙方不提供任何发票、收据等票据。
三、乙方的责任与义务:
1、乙方应按照甲方授权范围实施委托工作,授权期间不得从事各类违法活动,若其发生违法后果由乙方承担。
2、乙方应为甲方提供有关承揽工程项目的发包、施工等真实信息资讯,协助甲方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
3、做好协调工作,及时传达第三方发包条件及要求,努力促成甲方与第三方签订工程施工协议或合同。
4、乙方居间劳务服务未能促成甲方与第三方签约,乙方不收取居间服务报酬。但因甲方原因无故抵制签约、失信事前承诺造成居间服务失败,甲方应承担乙方前期开支的全部差旅费,工资等经济损失,具体损失按实际发生额计算或一次性的补偿________________元人民币。
四、居间服务报酬标准、计算方法与支付方式:
1、报酬提取标准:乙方按甲方每立方合约单价中提取________________元,或按甲方每月实际完成工程量轻工总工资额的.________%提取。扩增的工程量及后续年份完成的工程提取服务报酬额亦同。
2、报酬计算方法:甲方实际完成工程量×提取单价金额或报酬提取率=居间服务报酬。
3、报酬支付方式:
由甲方按其月实际完成工程量轻工工资总额应提居间服务报酬,按乙方指定银行账户每月__________日前足额划拨支付。酬足额划拨到银行工资卡内,直至服务报酬付清。
4、预付居间服务报酬:甲方与第三方签约生效后,为了更好地开展委托任,预付报酬在乙方最后一笔应付报酬中一次扣清。
五、违约责任:
1、本合同生效后,任一方毁约,承担总价款百分之_____)违约金。
2、甲方未按时按量支付乙方服务报酬,每日承担百分之_____)滞纳金,发生一次,支付一次,以此类推。直至乙方应付报酬结清。
3、因乙方阻碍甲方与第三方签约,给乙方造成直接损失,由乙方承担。
六、其他:
1、本合同未尽事宜,双方另签补充协议执行,补充协议与本合同均具有法律效力。
2、本合同居间服务报酬全部兑付结清(包括后续施工合同),本合同自行终止。
3、本合同履行期间,双方发生争议不能自行解决,任一方可向有关政府主管部门或人民法院诉讼仲裁解决。
4、本合同一式四份,双方各执两份。双方盖章(或按手印)、直接责任人签字生效,均具有法律效力。
七、补充条款:
________________________________________________________________________________
八、合同附件:
1、甲方授权委托书;
2、甲方与第三方签订的施工协议或合同书;
3、甲方出具乙方完成其授权委托任务的证明文件;
4、双方责任人身份证件复印件及照片。
九、合同签署:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
-
推荐阅读:
工程设计合同纠纷管辖权法院(集锦22篇)
热门精选:公路运输合同纠纷的管辖权
分享范文:货物买卖合同纠纷管辖权合集(7篇)
2025合同推荐 商品房买卖合同纠纷管辖权确定范本汇集(7篇)
运输合同管辖权异议
-
想了解更多工程劳务合同纠纷管辖权的资讯,请访问:工程劳务合同纠纷管辖权
